You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
3326 lines
28 KiB
3326 lines
28 KiB
NAMEN
|
|
Verkündet
|
|
:
|
|
22
|
|
Juli
|
|
Urkundsbeamter
|
|
Geschäftsstelle
|
|
Rechtsstreit
|
|
Nachschlagewerk
|
|
:
|
|
ja
|
|
:
|
|
ja
|
|
:
|
|
ja
|
|
§
|
|
§
|
|
Zuschlag
|
|
Nachprüfungsverfahren
|
|
verzögerten
|
|
öffentlichen
|
|
Vergabeverfahren
|
|
Bauleistungen
|
|
erfolgt
|
|
Zweifel
|
|
auch
|
|
dann
|
|
ausgeschriebenen
|
|
Fristen
|
|
Terminen
|
|
mehr
|
|
eingehalten
|
|
werden
|
|
können
|
|
Auftraggeber
|
|
Zuschlagsschreiben
|
|
neue
|
|
Bauzeit
|
|
erwähnt
|
|
.
|
|
Urteil
|
|
22
|
|
Juli
|
|
VII
|
|
.
|
|
Zivilsenat
|
|
Bundesgerichtshofs
|
|
hat
|
|
mündliche
|
|
Verhandlung
|
|
22
|
|
Juli
|
|
Vorsitzenden
|
|
Richter
|
|
Prof.
|
|
Dr.
|
|
Richter
|
|
Dr.
|
|
Halfmeier
|
|
Recht
|
|
erkannt
|
|
:
|
|
Revision
|
|
Beklagten
|
|
wird
|
|
Urteil
|
|
12
|
|
.
|
|
Zivilsenats
|
|
Oberlandesgerichts
|
|
14
|
|
.
|
|
Oktober
|
|
aufgehoben
|
|
.
|
|
Sache
|
|
wird
|
|
neuen
|
|
Verhandlung
|
|
Entscheidung
|
|
auch
|
|
Kosten
|
|
Revisionsverfahrens
|
|
Berufungsgericht
|
|
zurückverwiesen
|
|
.
|
|
Tatbestand
|
|
:
|
|
Klägerin
|
|
fordert
|
|
Auftragnehmerin
|
|
beklagten
|
|
blik
|
|
Mehrvergütung
|
|
Grund
|
|
verzögerten
|
|
Zuschlags
|
|
Vergabeverfahren
|
|
ergebenden
|
|
Veränderung
|
|
Bauzeit
|
|
.
|
|
Beklagte
|
|
schrieb
|
|
November
|
|
Offenen
|
|
Verfahren
|
|
Nr.
|
|
europaweit
|
|
Baumaßnahme
|
|
"
|
|
Tiefbauarbeiten
|
|
Küstenkanal
|
|
Bereich
|
|
Stadtstrecke
|
|
"
|
|
Klägerin
|
|
Angebot
|
|
gab
|
|
.
|
|
Zuschlagstermin
|
|
war
|
|
18
|
|
.
|
|
März
|
|
Baubeginn
|
|
1
|
|
.
|
|
April
|
|
Fertigstellungstermin
|
|
12
|
|
.
|
|
Mai
|
|
bestimmt
|
|
.
|
|
Nachprüfungsverfahren
|
|
Mitbieters
|
|
verzögerte
|
|
Zuschlagserteilung
|
|
.
|
|
Beklagte
|
|
bat
|
|
Klägerin
|
|
wiederholt
|
|
Zustimmung
|
|
Verlängerung
|
|
Bindefrist
|
|
letztmals
|
|
2
|
|
.
|
|
Juni
|
|
.
|
|
stimmte
|
|
Bindefristverlängerung
|
|
jeweils
|
|
Hinweis
|
|
Entscheidung
|
|
Bayerischen
|
|
Obersten
|
|
Landesgerichts
|
|
Fall
|
|
Zuschlagsverzögerung
|
|
Neubestimmung
|
|
Leistungszeit
|
|
etwaige
|
|
Anpassung
|
|
Vertrages
|
|
Regeln
|
|
VOB/B
|
|
kalkulatorischen
|
|
Grundlage
|
|
Ausgangsangebots
|
|
Vereinbarung
|
|
herbeigeführt
|
|
werden
|
|
könne
|
|
.
|
|
Beklagte
|
|
erteilte
|
|
Klägerin
|
|
Schreiben
|
|
14
|
|
.
|
|
Juni
|
|
Zuschlag
|
|
.
|
|
Schreiben
|
|
ist
|
|
u.a.
|
|
weiter
|
|
ausgeführt
|
|
:
|
|
"
|
|
Baubeginn
|
|
ist
|
|
15.6.2004
|
|
.
|
|
Bauablaufplan
|
|
ist
|
|
29.6.2004
|
|
Prüfung
|
|
vorzulegen
|
|
.
|
|
bitte
|
|
schriftliche
|
|
Auftragsbestätigung
|
|
.
|
|
"
|
|
Klägerin
|
|
behielt
|
|
Auftragsbestätigung
|
|
21
|
|
.
|
|
Juni
|
|
Verzögerung
|
|
"
|
|
grundsätzlich
|
|
zustehenden
|
|
Anspruch
|
|
Anpassung
|
|
Leistungszeit
|
|
Vergütung
|
|
ausdrücklich
|
|
"
|
|
.
|
|
Einigung
|
|
Bauablaufplan
|
|
begann
|
|
Klägerin
|
|
September
|
|
Arbeiten
|
|
.
|
|
Schreiben
|
|
25
|
|
.
|
|
Februar
|
|
legte
|
|
Klägerin
|
|
Nachtragsangebot
|
|
€
|
|
Zeit
|
|
Ende
|
|
ursprünglichen
|
|
Angebotsfrist
|
|
18
|
|
.
|
|
März
|
|
tatsächlichen
|
|
Zuschlag
|
|
14
|
|
.
|
|
Juni
|
|
gestiegenen
|
|
Stahlpreisen
|
|
begründete
|
|
.
|
|
erteilte
|
|
Beklagte
|
|
Auftrag
|
|
Höhe
|
|
€
|
|
auch
|
|
Klägerin
|
|
zahlte
|
|
.
|
|
Klägerin
|
|
widersprach
|
|
Auftrag
|
|
.
|
|
Schreiben
|
|
13
|
|
.
|
|
März
|
|
legte
|
|
Nachtragsangebot
|
|
€
|
|
gestiegenen
|
|
Preisen
|
|
Spundwandverankerungen
|
|
begründete
|
|
.
|
|
erteilte
|
|
Beklagte
|
|
Auftrag
|
|
.
|
|
Klage
|
|
verlangt
|
|
Klägerin
|
|
Zahlung
|
|
restlichen
|
|
Mehrvergütung
|
|
Nachträge
|
|
Höhe
|
|
noch
|
|
723.358,35
|
|
€
|
|
.
|
|
Beklagte
|
|
begehrt
|
|
Klageabweisung
|
|
erhebt
|
|
Widerklage
|
|
Rückzahlung
|
|
Nachtrag
|
|
bezahlten
|
|
Betrages
|
|
€
|
|
Einigung
|
|
gekommen
|
|
sei
|
|
Klägerin
|
|
Ansprüche
|
|
Mehrvergütung
|
|
zuständen
|
|
.
|
|
Landgericht
|
|
hat
|
|
Klage
|
|
teilweise
|
|
stattgegeben
|
|
Widerklage
|
|
abgewiesen
|
|
.
|
|
Berufung
|
|
Beklagten
|
|
hatte
|
|
Erfolg
|
|
.
|
|
Berufung
|
|
Klägerin
|
|
hat
|
|
Berufungsgericht
|
|
Klage
|
|
vollem
|
|
Umfang
|
|
stattgegeben
|
|
.
|
|
richtet
|
|
Senat
|
|
zugelassene
|
|
Revision
|
|
Beklagten
|
|
Klageabweisungsantrag
|
|
Widerklage
|
|
weiterverfolgt
|
|
.
|
|
Entscheidungsgründe
|
|
:
|
|
Revision
|
|
führt
|
|
Aufhebung
|
|
Berufungsurteils
|
|
Zurückverweisung
|
|
Sache
|
|
Berufungsgericht
|
|
.
|
|
Berufungsgericht
|
|
hält
|
|
Anspruch
|
|
Klägerin
|
|
Mehrvergütung
|
|
Vergabeverzögerung
|
|
vollen
|
|
Umfang
|
|
begründet
|
|
.
|
|
Klägerin
|
|
stehe
|
|
Mehrvergütungsanspruch
|
|
Veränderung
|
|
Kalkulationsgrundlagen
|
|
Grunde
|
|
nach
|
|
.
|
|
ursprüngliche
|
|
Angebot
|
|
Klägerin
|
|
sei
|
|
unverändert
|
|
Gegenstand
|
|
vertraglichen
|
|
Verhandlungen
|
|
Parteien
|
|
geworden
|
|
.
|
|
Auslegung
|
|
Zuschlagsschreibens
|
|
Beklagten
|
|
14
|
|
.
|
|
Juni
|
|
ergebe
|
|
Beklagte
|
|
noch
|
|
Annahme
|
|
klägerischen
|
|
Angebots
|
|
erklärt
|
|
habe
|
|
.
|
|
Vielmehr
|
|
habe
|
|
Beklagte
|
|
ihrerseits
|
|
neues
|
|
Angebot
|
|
Sinne
|
|
§
|
|
Abs.
|
|
geändertem
|
|
Baubeginn
|
|
15
|
|
.
|
|
Juni
|
|
unterbreitet
|
|
.
|
|
folge
|
|
auch
|
|
Schreiben
|
|
geäußerten
|
|
Bitte
|
|
schriftlicher
|
|
Auftragsbestätigung
|
|
Klägerin
|
|
Möglichkeit
|
|
rechtlichen
|
|
Reaktion
|
|
veränderten
|
|
eingeräumt
|
|
werden
|
|
sollte
|
|
.
|
|
Klägerin
|
|
habe
|
|
neue
|
|
Angebot
|
|
Beklagten
|
|
ihrerseits
|
|
unverändert
|
|
angenommen
|
|
Auftragsbestätigung
|
|
21
|
|
.
|
|
Juni
|
|
Preisvorbehalt
|
|
Verzögerung
|
|
erklärt
|
|
habe
|
|
.
|
|
sei
|
|
Beklagte
|
|
Grundsätzen
|
|
Treu
|
|
Glauben
|
|
verpflichtet
|
|
gewesen
|
|
anzunehmen
|
|
dahinstehen
|
|
bleiben
|
|
könne
|
|
tatsächlich
|
|
stillschweigend
|
|
akzeptiert
|
|
habe
|
|
.
|
|
Klägerin
|
|
stehe
|
|
Mehrvergütungsanspruch
|
|
geltend
|
|
gemachten
|
|
Höhe
|
|
.
|
|
Vergütung
|
|
bestehende
|
|
Lücke
|
|
vertraglichen
|
|
Vereinbarungen
|
|
sei
|
|
Anpassung
|
|
Grundsätzen
|
|
§
|
|
Nr.
|
|
VOB/B
|
|
ermittelten
|
|
Preises
|
|
schließen
|
|
.
|
|
sei
|
|
Vergleichsrechnung
|
|
Grundlage
|
|
Hauptauftrag
|
|
maßgebenden
|
|
allgemein
|
|
anerkannten
|
|
Kalkulationsgrundlagen
|
|
anzustellen
|
|
.
|
|
kalkulatorische
|
|
Ansatz
|
|
sei
|
|
Mehrkosten
|
|
fortzuschreiben
|
|
.
|
|
stehe
|
|
Klägerin
|
|
Mehrvergütungsanspruch
|
|
Nachtrag
|
|
Stahlspundbohlen
|
|
auch
|
|
Nachtrag
|
|
Spundverankerungen
|
|
voller
|
|
Höhe
|
|
.
|
|
II
|
|
.
|
|
Ausführungen
|
|
halten
|
|
rechtlichen
|
|
Nachprüfung
|
|
vollem
|
|
Umfang
|
|
stand
|
|
.
|
|
Klägerin
|
|
steht
|
|
Grunde
|
|
Mehrvergütungsanspruch
|
|
Anlehnung
|
|
Grundsätze
|
|
§
|
|
Nr.
|
|
VOB/B
|
|
verzögerten
|
|
Vergabe
|
|
Verschiebung
|
|
Ausführungsfristen
|
|
gekommen
|
|
ist
|
|
.
|
|
Auslegung
|
|
vertraglichen
|
|
Erklärungen
|
|
Parteien
|
|
Berufungsgericht
|
|
Ausführungen
|
|
Berechnung
|
|
Höhe
|
|
Mehrvergütung
|
|
begegnen
|
|
allerdings
|
|
durchgreifenden
|
|
Bedenken
|
|
.
|
|
1
|
|
.
|
|
Auslegung
|
|
individueller
|
|
privatrechtlicher
|
|
Willenserklärungen
|
|
unterliegt
|
|
allerdings
|
|
Nachprüfung
|
|
Revisionsgericht
|
|
nur
|
|
insoweit
|
|
handelt
|
|
gesetzlichen
|
|
Auslegungsregeln
|
|
anerkannten
|
|
Auslegungsgrundsätzen
|
|
Erfahrungssätzen
|
|
Denkgesetzen
|
|
widerspricht
|
|
Wortlaut
|
|
Erklärung
|
|
möglich
|
|
ist
|
|
Auslegung
|
|
Verfahrensfehlern
|
|
beruht
|
|
etwa
|
|
wesentliches
|
|
Auslegungsmaterial
|
|
Verstoß
|
|
Verfahrensvorschriften
|
|
Acht
|
|
gelassen
|
|
worden
|
|
ist
|
|
Urteile
|
|
6
|
|
November
|
|
228
|
|
;
|
|
10
|
|
.
|
|
September
|
|
NZBau
|
|
jeweils
|
|
m.w
|
|
.
|
|
.
|
|
So
|
|
liegt
|
|
Fall
|
|
hier
|
|
:
|
|
Berufungsgericht
|
|
gewählte
|
|
Auslegung
|
|
Zuschlagsschreibens
|
|
Beklagten
|
|
14
|
|
.
|
|
Juni
|
|
erweist
|
|
rechtsfehlerhaft
|
|
lässt
|
|
anerkannte
|
|
Auslegungsgrundsätze
|
|
Acht
|
|
.
|
|
allgemein
|
|
anerkannten
|
|
Auslegungsregeln
|
|
gehört
|
|
Grundsatz
|
|
Seiten
|
|
interessengerechten
|
|
Zweifel
|
|
vergaberechtskonformen
|
|
Auslegung
|
|
.
|
|
Grundsätze
|
|
hat
|
|
Berufungsgericht
|
|
hinreichend
|
|
beachtet
|
|
.
|
|
Insoweit
|
|
unterliegt
|
|
Urteil
|
|
revisionsgerichtlichen
|
|
Kontrolle
|
|
vgl.
|
|
Musielak/Ball
|
|
7
|
|
.
|
|
Aufl
|
|
.
|
|
§
|
|
Rdn
|
|
.
|
|
m.w
|
|
.
|
|
.
|
|
weitere
|
|
Feststellungen
|
|
insoweit
|
|
erwarten
|
|
sind
|
|
kann
|
|
Senat
|
|
Auslegung
|
|
selbst
|
|
vornehmen
|
|
.
|
|
2
|
|
.
|
|
Noch
|
|
Recht
|
|
ist
|
|
Berufungsgericht
|
|
Übereinstimmung
|
|
Senat
|
|
Urteil
|
|
11
|
|
.
|
|
Mai
|
|
wickelten
|
|
Grundsätzen
|
|
ausgegangen
|
|
einfache
|
|
Bindefristverlängerung
|
|
Bieter
|
|
nur
|
|
Bedeutung
|
|
hat
|
|
ursprüngliche
|
|
Vertragsangebot
|
|
inhaltlich
|
|
konserviert
|
|
rechtsgeschäftliche
|
|
Bindungsfrist
|
|
Angebot
|
|
gemäß
|
|
§
|
|
zugleich
|
|
Bindefrist
|
|
§
|
|
Nr.
|
|
.
|
|
verlängert
|
|
werden
|
|
soll
|
|
.
|
|
Aussagen
|
|
vertraglich
|
|
gelten
|
|
hat
|
|
Ausschreibung
|
|
Angebot
|
|
enthaltenen
|
|
Ausführungsfristen
|
|
mehr
|
|
eingehalten
|
|
werden
|
|
können
|
|
sind
|
|
verbunden
|
|
.
|
|
Insbesondere
|
|
ändert
|
|
Bieter
|
|
Angebot
|
|
Ausführungstermine
|
|
vgl.
|
|
zuletzt
|
|
Urteil
|
|
26
|
|
November
|
|
NZBau
|
|
.
|
|
Rechtsfehlerhaft
|
|
nimmt
|
|
Berufungsgericht
|
|
jedoch
|
|
Beklagte
|
|
habe
|
|
hiernach
|
|
unveränderte
|
|
Angebot
|
|
Klägerin
|
|
Zuschlagsschreiben
|
|
14
|
|
.
|
|
Juni
|
|
unverändert
|
|
angenommen
|
|
.
|
|
Zwar
|
|
ist
|
|
Ausgangspunkt
|
|
Berufungsgerichts
|
|
zutreffend
|
|
bindend
|
|
verstandene
|
|
Festlegung
|
|
Angebot
|
|
abweichenden
|
|
Bauzeit
|
|
Annahmeerklärung
|
|
§
|
|
Abs.
|
|
Ablehnung
|
|
Antrags
|
|
verbunden
|
|
neuen
|
|
Angebot
|
|
gilt
|
|
Urteil
|
|
24
|
|
.
|
|
Februar
|
|
f.
|
|
;
|
|
vgl.
|
|
auch
|
|
Urteil
|
|
11
|
|
.
|
|
Mai
|
|
aaO
|
|
.
|
|
m.w
|
|
.
|
|
.
|
|
Jedoch
|
|
leidet
|
|
Auslegung
|
|
Zuschlagsschreibens
|
|
neue
|
|
Bauzeit
|
|
verbindlich
|
|
festlegen
|
|
wolle
|
|
mithin
|
|
nur
|
|
Änderung
|
|
Angebot
|
|
Klägerin
|
|
annehme
|
|
Rechtsfehlern
|
|
.
|
|
Berufungsgericht
|
|
hat
|
|
wesentlichen
|
|
Auslegungsstoff
|
|
unberücksichtigt
|
|
gelassen
|
|
Interessen
|
|
Parteien
|
|
Erwägungen
|
|
Auslegung
|
|
genügend
|
|
einbezogen
|
|
Grundsatz
|
|
Zweifel
|
|
vergaberechtskonformen
|
|
Auslegung
|
|
hinreichend
|
|
berücksichtigt
|
|
.
|
|
Berufungsgericht
|
|
hat
|
|
ausschließlich
|
|
Wortlaut
|
|
Beklagten
|
|
14
|
|
.
|
|
Juni
|
|
abgestellt
|
|
naheliegende
|
|
Möglichkeit
|
|
vernachlässigt
|
|
Erklärungen
|
|
Schreiben
|
|
auch
|
|
vorbehaltlose
|
|
unveränderte
|
|
Annahme
|
|
Angebots
|
|
Klägerin
|
|
Beklagte
|
|
darstellen
|
|
können
|
|
verbunden
|
|
Vorschlag
|
|
Einigung
|
|
neue
|
|
Bauzeit
|
|
.
|
|
Wortlaut
|
|
Schreibens
|
|
14
|
|
.
|
|
Juni
|
|
steht
|
|
Auslegung
|
|
unveränderten
|
|
Annahme
|
|
klägerischen
|
|
Angebots
|
|
Beklagte
|
|
.
|
|
Formulierung
|
|
"
|
|
Baubeginn
|
|
ist
|
|
15.6.2004
|
|
.
|
|
Bauablaufplan
|
|
ist
|
|
29.6.2004
|
|
Prüfung
|
|
vorzulegen
|
|
.
|
|
"
|
|
stellt
|
|
notwendig
|
|
zwingende
|
|
Anordnung
|
|
neuen
|
|
Baubeginns
|
|
Beklagte
|
|
Berufungsgericht
|
|
richtig
|
|
erkannt
|
|
hat
|
|
Annahme
|
|
Angebots
|
|
Klägerin
|
|
Annahme
|
|
Abänderungen
|
|
neues
|
|
Angebot
|
|
Beklagten
|
|
gewertet
|
|
werden
|
|
müsste
|
|
§
|
|
Abs.
|
|
.
|
|
Formulierung
|
|
Zuschlagsschreiben
|
|
erlaubt
|
|
vielmehr
|
|
auch
|
|
Auslegung
|
|
handele
|
|
Vorschlag
|
|
neuen
|
|
Baubeginn
|
|
noch
|
|
Zustimmung
|
|
Klägerin
|
|
bedürfe
|
|
.
|
|
spricht
|
|
Beklagte
|
|
ganz
|
|
offensichtlich
|
|
ausgeht
|
|
Zugang
|
|
Zuschlagsschreibens
|
|
Klägerin
|
|
Vertrag
|
|
verbindlich
|
|
geschlossen
|
|
ist
|
|
Anwendung
|
|
Abs.
|
|
Fall
|
|
wäre
|
|
vgl.
|
|
MünchKommBGB/Kramer
|
|
5
|
|
.
|
|
Aufl
|
|
.
|
|
Rdn
|
|
.
|
|
m.w
|
|
.
|
|
.
|
|
spricht
|
|
zeitliche
|
|
Abfolge
|
|
verbindliche
|
|
Anordnung
|
|
neuen
|
|
Bauzeit
|
|
Zuschlagsschreiben
|
|
neues
|
|
Vertragsangebot
|
|
.
|
|
Beklagte
|
|
konnte
|
|
rechnen
|
|
Anordnung
|
|
Baubeginns
|
|
15
|
|
.
|
|
Juni
|
|
14
|
|
.
|
|
Juni
|
|
abgesendet
|
|
Beklagte
|
|
erst
|
|
noch
|
|
zugehen
|
|
musste
|
|
tatsächlich
|
|
15
|
|
.
|
|
Juni
|
|
Wirkung
|
|
entfalten
|
|
könnte
|
|
.
|
|
musste
|
|
Klägerin
|
|
Passage
|
|
auch
|
|
so
|
|
verstehen
|
|
.
|
|
Auch
|
|
Bitte
|
|
schriftliche
|
|
Auftragsbestätigung
|
|
legt
|
|
Ansicht
|
|
Berufungsgerichts
|
|
Vorliegen
|
|
neuen
|
|
Angebots
|
|
Beklagte
|
|
zwingend
|
|
.
|
|
Vielmehr
|
|
kann
|
|
nahe
|
|
liegt
|
|
auch
|
|
bloße
|
|
Empfangsbestätigung
|
|
Zuschlagsschreiben
|
|
-9-
|
|
Nachweis
|
|
gekommenen
|
|
Vertrages
|
|
handeln
|
|
.
|
|
entspräche
|
|
Einheitlichen
|
|
Verdingungsmuster
|
|
Auftragsschreiben
|
|
Atr
|
|
§
|
|
Nr.
|
|
Richtlinien
|
|
auch
|
|
dort
|
|
ausdrücklich
|
|
"
|
|
Empfangsbestätigung
|
|
"
|
|
Rede
|
|
ist
|
|
.
|
|
spricht
|
|
ansonsten
|
|
Vertrag
|
|
noch
|
|
Zugang
|
|
Zuschlagsschreibens
|
|
gekommen
|
|
wäre
|
|
Beklagte
|
|
aber
|
|
weiteren
|
|
Formulierungen
|
|
Schreiben
|
|
14
|
|
.
|
|
Juni
|
|
ersichtlich
|
|
ausgeht
|
|
.
|
|
Auch
|
|
Aufforderung
|
|
29
|
|
.
|
|
Juni
|
|
neuen
|
|
Bauablaufplan
|
|
vorzulegen
|
|
spricht
|
|
zwingende
|
|
Baubeginnanordnung
|
|
15
|
|
.
|
|
Juni
|
|
.
|
|
Berufungsgericht
|
|
hat
|
|
Interessen
|
|
öffentlichen
|
|
Vergabeverfahren
|
|
ausschreibenden
|
|
beklagten
|
|
Auftraggeberin
|
|
berücksichtigt
|
|
.
|
|
Zuschlag
|
|
Verfahren
|
|
ist
|
|
regelmäßig
|
|
so
|
|
auszulegen
|
|
auch
|
|
Zeitablaufs
|
|
obsolet
|
|
gewordene
|
|
Fristen
|
|
Termine
|
|
bezieht
|
|
Urteil
|
|
11
|
|
.
|
|
Mai
|
|
Fällen
|
|
Zuschlagsschreiben
|
|
Äußerungen
|
|
Bauzeit
|
|
enthalten
|
|
sind
|
|
.
|
|
gilt
|
|
auch
|
|
dann
|
|
hier
|
|
zwar
|
|
neue
|
|
Bauzeit
|
|
angesprochen
|
|
wird
|
|
Zuschlagsschreiben
|
|
insgesamt
|
|
aber
|
|
eindeutig
|
|
ergibt
|
|
Vertrag
|
|
nur
|
|
bestimmten
|
|
veränderten
|
|
zeitlichen
|
|
Bedingungen
|
|
geschlossen
|
|
werden
|
|
soll
|
|
.
|
|
Rahmen
|
|
auch
|
|
modifizierten
|
|
Zuschlag
|
|
geltenden
|
|
§
|
|
Abs.
|
|
sind
|
|
Grundsätze
|
|
Glauben
|
|
anzuwenden
|
|
.
|
|
erfordern
|
|
Empfänger
|
|
Vertragsangebots
|
|
Vertragswillen
|
|
Anbietenden
|
|
abweichen
|
|
will
|
|
Annahmeerklärung
|
|
klar
|
|
unzweideutig
|
|
Ausdruck
|
|
bringt
|
|
.
|
|
Erklärt
|
|
Vertragspartner
|
|
Angebot
|
|
abweichenden
|
|
Vertragswillen
|
|
hinreichend
|
|
deutlich
|
|
so
|
|
kommt
|
|
Vertrag
|
|
Bedingungen
|
|
Angebots
|
|
Urteil
|
|
11
|
|
.
|
|
Mai
|
|
aaO
|
|
.
|
|
35
|
|
;
|
|
Urteil
|
|
18
|
|
November
|
|
.
|
|
Zuschlag
|
|
unveränderte
|
|
Angebot
|
|
Zeitablaufs
|
|
bereits
|
|
obsolet
|
|
gewordenen
|
|
Fristen
|
|
Terminen
|
|
ist
|
|
einzige
|
|
Möglichkeit
|
|
wesentliche
|
|
Ziel
|
|
Vergabeverfahrens
|
|
Vertragsschluss
|
|
beenden
|
|
Sicherheit
|
|
erreichen
|
|
.
|
|
Ginge
|
|
Annahme
|
|
Abänderungen
|
|
hätte
|
|
Bieter
|
|
Hand
|
|
entscheiden
|
|
ordnungsgemäß
|
|
durchgeführte
|
|
Vergabeverfahren
|
|
letztlich
|
|
vergeblich
|
|
war
|
|
;
|
|
wäre
|
|
Angebot
|
|
gerade
|
|
Widerspruch
|
|
erklärten
|
|
Bindefristverlängerungen
|
|
faktisch
|
|
mehr
|
|
gebunden
|
|
.
|
|
bestünde
|
|
Gefahr
|
|
möglicherweise
|
|
nie
|
|
Vertragsschluss
|
|
kommt
|
|
.
|
|
Vertragsschluss
|
|
neu
|
|
durchgeführten
|
|
Vergabeverfahren
|
|
könnten
|
|
erneut
|
|
Verzögerungen
|
|
Nachprüfungsverfahren
|
|
eintreten
|
|
wieder
|
|
Folgen
|
|
hätten
|
|
.
|
|
Ergebnis
|
|
kann
|
|
interessiert
|
|
sein
|
|
;
|
|
muss
|
|
vermieden
|
|
werden
|
|
vgl.
|
|
Gröning
|
|
.
|
|
entspricht
|
|
Zweifel
|
|
Interesse
|
|
Parteien
|
|
Zuschlag
|
|
Vertrag
|
|
bindend
|
|
kommt
|
|
.
|
|
Interesse
|
|
Auftraggebers
|
|
zeigt
|
|
auch
|
|
wiederholten
|
|
Aufforderung
|
|
Bieter
|
|
Zustimmungserklärungen
|
|
Bindefristverlängerung
|
|
auch
|
|
noch
|
|
Beginn
|
|
ursprünglich
|
|
Auge
|
|
gefassten
|
|
Ausführungsfrist
|
|
abzugeben
|
|
.
|
|
belegt
|
|
Auftraggeber
|
|
Verfahren
|
|
gewichtiges
|
|
Interesse
|
|
sicheren
|
|
Zuschlag
|
|
bestimmten
|
|
Vertragsschluss
|
|
Bieter
|
|
hat
|
|
Angebot
|
|
Vergabeverfahren
|
|
wirtschaftlichste
|
|
erwiesen
|
|
hat
|
|
.
|
|
Würde
|
|
Auftraggeber
|
|
Ende
|
|
Vergabeverfahrens
|
|
lediglich
|
|
abändernde
|
|
Annahme
|
|
aussprechen
|
|
wunschgemäß
|
|
aufrecht
|
|
erhaltene
|
|
Bindung
|
|
Bieters
|
|
gerade
|
|
lösen
|
|
würde
|
|
handelte
|
|
Widerspruch
|
|
zuvor
|
|
geäußerten
|
|
Wünschen
|
|
Verlängerung
|
|
Bindefrist
|
|
.
|
|
muss
|
|
kann
|
|
Bieter
|
|
Zweifel
|
|
rechnen
|
|
.
|
|
Auch
|
|
Bieter
|
|
hat
|
|
Interesse
|
|
Zustandekommen
|
|
Vertrages
|
|
bereits
|
|
Zuschlag
|
|
ansonsten
|
|
Hinblick
|
|
Ausführungsfristen
|
|
neue
|
|
Angebot
|
|
Auftraggebers
|
|
Preisänderungen
|
|
vorbehaltlos
|
|
annehmen
|
|
nur
|
|
abgeändert
|
|
also
|
|
erneutes
|
|
Angebot
|
|
Sinne
|
|
§
|
|
Abs.
|
|
akzeptieren
|
|
dürfte
|
|
wollte
|
|
Möglichkeit
|
|
erhalten
|
|
Preisänderungen
|
|
geltend
|
|
machen
|
|
.
|
|
könnte
|
|
dann
|
|
sicher
|
|
sein
|
|
Auftraggeber
|
|
Ansinnen
|
|
Preisanpassung
|
|
einverstanden
|
|
erklären
|
|
wird
|
|
.
|
|
bliebe
|
|
letztlich
|
|
zumindest
|
|
vorübergehend
|
|
Abschluss
|
|
wirksamen
|
|
Bauvertrages
|
|
.
|
|
öffentlichen
|
|
Auftraggeber
|
|
ist
|
|
grundsätzlich
|
|
gestattet
|
|
Vergabeverfahrens
|
|
Bietern
|
|
Änderungen
|
|
Angebote
|
|
Preise
|
|
verhandeln
|
|
§
|
|
Nr.
|
|
.
|
|
Jedenfalls
|
|
Zeitpunkt
|
|
Erklärung
|
|
Zuschlags
|
|
Bieter
|
|
ist
|
|
Auftraggeber
|
|
noch
|
|
gebunden
|
|
anderenfalls
|
|
verbundene
|
|
Schutz
|
|
Wettbewerbs
|
|
Bieter
|
|
Vergabeverfahren
|
|
unvollkommen
|
|
wäre
|
|
Urteil
|
|
11
|
|
.
|
|
Mai
|
|
47
|
|
.
|
|
ergibt
|
|
§
|
|
Nr.
|
|
Abs.
|
|
.
|
|
Regelung
|
|
erlaubt
|
|
veränderten
|
|
Zuschlag
|
|
nur
|
|
dann
|
|
Nachverhandlungsverbot
|
|
verstoßen
|
|
wird
|
|
Urteil
|
|
11
|
|
.
|
|
Mai
|
|
aaO
|
|
.
|
|
Auftraggeber
|
|
unterstellt
|
|
werden
|
|
kann
|
|
Nachverhandlungsverbot
|
|
verstoßen
|
|
wollen
|
|
kann
|
|
Zuschlag
|
|
ursprüngliche
|
|
Angebot
|
|
akzeptiert
|
|
auch
|
|
neue
|
|
Bauzeit
|
|
erwähnt
|
|
grundsätzlich
|
|
Anfrage
|
|
Veränderung
|
|
angebotenen
|
|
Ausführungsfrist
|
|
gleich
|
|
bleibender
|
|
noch
|
|
veränderter
|
|
Vergütungsvereinbarung
|
|
gesehen
|
|
werden
|
|
.
|
|
interessengerechte
|
|
Auslegung
|
|
Berücksichtigung
|
|
gesamten
|
|
Inhalts
|
|
Zuschlagsschreibens
|
|
14
|
|
.
|
|
Juni
|
|
ergibt
|
|
Beklagte
|
|
Angebot
|
|
Klägerin
|
|
unverändert
|
|
auch
|
|
Bauzeiten
|
|
angenommen
|
|
hat
|
|
.
|
|
Angaben
|
|
neuen
|
|
Bauzeit
|
|
inzwischen
|
|
abgelaufenen
|
|
alten
|
|
Bauzeit
|
|
gefunden
|
|
werden
|
|
musste
|
|
stellen
|
|
interessengerechter
|
|
Auslegung
|
|
vergaberechtlich
|
|
unzulässige
|
|
Neuverhandlung
|
|
Vertragsbedingungen
|
|
Hinweis
|
|
Beklagten
|
|
neue
|
|
Bauzeit
|
|
veränderten
|
|
Umstände
|
|
notwendig
|
|
erachtet
|
|
.
|
|
Abschluss
|
|
Vertrages
|
|
Bedingungen
|
|
Bauzeit
|
|
vorsehen
|
|
Zeitpunkt
|
|
Abschlusses
|
|
bereits
|
|
verstrichen
|
|
ist
|
|
enthält
|
|
zugleich
|
|
Einigung
|
|
Parteien
|
|
Vertrag
|
|
zwar
|
|
bereits
|
|
bindend
|
|
schließen
|
|
neue
|
|
eingetretenen
|
|
Zeitablauf
|
|
Rechnung
|
|
tragende
|
|
Fristen
|
|
jedoch
|
|
noch
|
|
Einigung
|
|
herbeiführen
|
|
wollen
|
|
Urteil
|
|
11
|
|
.
|
|
Mai
|
|
aaO
|
|
.
|
|
.
|
|
Vorschläge
|
|
Auftraggebers
|
|
nachträgliche
|
|
Einigung
|
|
herbeiführen
|
|
sollen
|
|
müssen
|
|
getrennten
|
|
Erklärung
|
|
erfolgen
|
|
.
|
|
Vielmehr
|
|
können
|
|
bereits
|
|
zusammen
|
|
Vertragsschluss
|
|
abgegeben
|
|
werden
|
|
Zeitpunkt
|
|
Zugangs
|
|
Vorschlags
|
|
Vertragsschluss
|
|
entstandene
|
|
Notwendigkeit
|
|
Neuverhandlung
|
|
Bestimmung
|
|
Ausführungsfristen
|
|
bereits
|
|
besteht
|
|
.
|
|
sind
|
|
noch
|
|
verhandelbar
|
|
.
|
|
Parteien
|
|
sind
|
|
Vertrag
|
|
verpflichtet
|
|
neue
|
|
Bauzeit
|
|
einigen
|
|
.
|
|
Zugleich
|
|
Bauzeit
|
|
ist
|
|
jedoch
|
|
auch
|
|
vertragliche
|
|
Vergütungsanspruch
|
|
anzupassen
|
|
.
|
|
Vermutung
|
|
Ausgewogenheit
|
|
Leistung
|
|
Gegenleistung
|
|
gilt
|
|
Bauvertrag
|
|
unabhängig
|
|
vereinbarten
|
|
Leistungszeit
|
|
regelmäßig
|
|
Vereinbarung
|
|
Höhe
|
|
Vergütung
|
|
Auftragnehmers
|
|
hat
|
|
vgl.
|
|
Urteil
|
|
15
|
|
.
|
|
April
|
|
NZBau
|
|
ZfBR
|
|
.
|
|
hat
|
|
verzögertes
|
|
Vergabeverfahren
|
|
bedingte
|
|
Änderung
|
|
Leistungszeit
|
|
auch
|
|
Folge
|
|
Parteien
|
|
Anpassung
|
|
Vergütung
|
|
verständigen
|
|
müssen
|
|
vgl.
|
|
Urteil
|
|
11
|
|
.
|
|
Mai
|
|
aaO
|
|
.
|
|
.
|
|
Einigung
|
|
ist
|
|
hier
|
|
gekommen
|
|
.
|
|
existiert
|
|
füllende
|
|
Regelungslücke
|
|
.
|
|
ist
|
|
schließen
|
|
vertragliche
|
|
Vergütungsanspruch
|
|
Anlehnung
|
|
Grundsätze
|
|
§
|
|
Nr.
|
|
VOB/B
|
|
anzupassen
|
|
ist
|
|
.
|
|
Vorschrift
|
|
haben
|
|
Parteien
|
|
Einbeziehung
|
|
VOB/B
|
|
angemessene
|
|
Regel
|
|
Auftraggeber
|
|
veranlassten
|
|
Änderung
|
|
Grundlagen
|
|
Preises
|
|
vereinbart
|
|
.
|
|
Grundsätze
|
|
führen
|
|
auch
|
|
Falle
|
|
Verschiebung
|
|
Bauzeit
|
|
verzögerten
|
|
Vergabeverfahrens
|
|
Rahmen
|
|
berechtigten
|
|
Interessen
|
|
Parteien
|
|
angemessenen
|
|
Lösungen
|
|
vgl.
|
|
Urteil
|
|
11
|
|
.
|
|
Mai
|
|
aaO
|
|
.
|
|
.
|
|
Ansicht
|
|
Revision
|
|
stehen
|
|
europarechtliche
|
|
Vorgaben
|
|
Lösung
|
|
.
|
|
Auch
|
|
Beklagten
|
|
angeregten
|
|
Vorlage
|
|
Gerichtshof
|
|
Europäischen
|
|
Union
|
|
Art
|
|
.
|
|
Abs.
|
|
Buchst
|
|
.
|
|
Abs.
|
|
Klärung
|
|
Frage
|
|
europäischen
|
|
Vergaberegelungen
|
|
insbesondere
|
|
Gebot
|
|
Gleichbehandlung
|
|
Bieter
|
|
Transparenzgebot
|
|
Nachverhandlungsverbot
|
|
vereinbaren
|
|
lässt
|
|
Bieter
|
|
Vergabeverfahren
|
|
öffentlicher
|
|
Ausschreibung
|
|
Zuschlag
|
|
Verlängerung
|
|
Bindefrist
|
|
später
|
|
Ausschreibung
|
|
vorgesehen
|
|
erteilt
|
|
worden
|
|
ist
|
|
Mehrvergütungsanspruch
|
|
erhält
|
|
Bauzeit
|
|
Nachprüfungsverfahren
|
|
verzögerten
|
|
Zuschlags
|
|
verschoben
|
|
hat
|
|
bedarf
|
|
.
|
|
Senat
|
|
hat
|
|
bereits
|
|
hingewiesen
|
|
Verstoß
|
|
Richtlinie
|
|
89/665/EWG
|
|
Rates
|
|
21
|
|
.
|
|
Dezember
|
|
Koordinierung
|
|
Verwaltungsvorschriften
|
|
Anwendung
|
|
Nachprüfungsverfahren
|
|
Rahmen
|
|
Vergabe
|
|
öffentlicher
|
|
Bauverträge
|
|
vorliegt
|
|
Urteil
|
|
10
|
|
.
|
|
September
|
|
.
|
|
Art
|
|
.
|
|
Abs.
|
|
Richtlinie
|
|
ergibt
|
|
Wirkungen
|
|
Ausübung
|
|
Art
|
|
.
|
|
Abs.
|
|
Nachprüfungsverfahren
|
|
festgelegten
|
|
Befugnisse
|
|
Zuschlagserteilung
|
|
geschlossenen
|
|
Vertrag
|
|
einzelstaatlichen
|
|
Recht
|
|
richten
|
|
.
|
|
Verstoß
|
|
Richtlinie
|
|
macht
|
|
Revision
|
|
Beklagten
|
|
auch
|
|
geltend
|
|
.
|
|
rügt
|
|
Verletzung
|
|
zwingender
|
|
europäischer
|
|
Vorgaben
|
|
Vergaberechts
|
|
auch
|
|
Verordnung
|
|
Nr.
|
|
Rates
|
|
21
|
|
.
|
|
Juni
|
|
Bestimmungen
|
|
Strukturfonds
|
|
Ausdruck
|
|
gekommen
|
|
seien
|
|
.
|
|
Rüge
|
|
greift
|
|
.
|
|
Vorlage
|
|
Revision
|
|
angeführten
|
|
punkt
|
|
Betracht
|
|
kommt
|
|
Einheit
|
|
Rechtsordnung
|
|
wahren
|
|
ist
|
|
kann
|
|
dahinstehen
|
|
.
|
|
Auffassung
|
|
Senats
|
|
steht
|
|
Beurteilung
|
|
vernünftigen
|
|
Zweifel
|
|
Einklang
|
|
europäisches
|
|
Recht
|
|
abgesicherten
|
|
Grundsätzen
|
|
Vergaberechts
|
|
.
|
|
Revision
|
|
vermag
|
|
abweichenden
|
|
Meinung
|
|
auch
|
|
ernst
|
|
nehmenden
|
|
Meinungen
|
|
stützende
|
|
Rechtsprechung
|
|
anzuführen
|
|
.
|
|
legt
|
|
auch
|
|
Problem
|
|
verzögerten
|
|
Vergabe
|
|
anderen
|
|
nationalen
|
|
Rechtsordnungen
|
|
gleichermaßen
|
|
vorhanden
|
|
ist
|
|
Berücksichtigung
|
|
europarechtlichen
|
|
Vorgaben
|
|
anderer
|
|
Weise
|
|
gelöst
|
|
wird
|
|
europarechtlichen
|
|
hauptsächlich
|
|
Richtlinien
|
|
verankerten
|
|
Vorgaben
|
|
andere
|
|
Lösung
|
|
ermöglichten
|
|
.
|
|
Richtig
|
|
ist
|
|
Erklärungen
|
|
Auftraggebers
|
|
europaweiten
|
|
Ausschreibung
|
|
so
|
|
ausgelegt
|
|
werden
|
|
müssen
|
|
gesamten
|
|
Adressatenkreis
|
|
objektiv
|
|
verstanden
|
|
werden
|
|
müssen
|
|
maßgeblich
|
|
Auslegung
|
|
ist
|
|
Sicht
|
|
angesprochenen
|
|
Empfängerkreises
|
|
vgl.
|
|
Urteil
|
|
22
|
|
.
|
|
April
|
|
;
|
|
OLG
|
|
.
|
|
Beurteilung
|
|
Verständnisses
|
|
müssen
|
|
auch
|
|
Vergaberecht
|
|
beherrschenden
|
|
Grundsätze
|
|
Richtlinien
|
|
Vergaberecht
|
|
manifestiert
|
|
sind
|
|
berücksichtigt
|
|
werden
|
|
.
|
|
kann
|
|
Zweifel
|
|
angenommen
|
|
werden
|
|
öffentliche
|
|
Auftraggeber
|
|
Grundsätze
|
|
verstoßen
|
|
will
|
|
Urteil
|
|
9
|
|
.
|
|
Januar
|
|
.
|
|
Hauptziel
|
|
Gemeinschaftsvorschriften
|
|
öffentliche
|
|
Auftragswesen
|
|
ist
|
|
Gewährleistung
|
|
freien
|
|
Dienstleistungsverkehrs
|
|
Öffnung
|
|
unverfälschten
|
|
Wettbewerb
|
|
Mitgliedstaaten
|
|
.
|
|
doppelte
|
|
Ziel
|
|
verfolgt
|
|
Gemeinschaftsrecht
|
|
Anwendung
|
|
Grundsatzes
|
|
Gleichbehandlung
|
|
Bieter
|
|
ergebenden
|
|
Verpflichtung
|
|
Transparenz
|
|
vgl.
|
|
Urteil
|
|
19
|
|
.
|
|
Juni
|
|
"
|
|
pressetext
|
|
"
|
|
NZBau
|
|
ZfBR
|
|
;
|
|
vgl.
|
|
auch
|
|
Richtlinie
|
|
Europäischen
|
|
Parlaments
|
|
Rates
|
|
31
|
|
.
|
|
März
|
|
Koordinierung
|
|
Verfahren
|
|
Vergabe
|
|
öffentlicher
|
|
Bauaufträge
|
|
Dienstleistungsaufträge
|
|
.
|
|
30
|
|
.
|
|
April
|
|
S.
|
|
.
|
|
Erwägungsgründe
|
|
.
|
|
Grundsatz
|
|
Gleichbehandlung
|
|
Bieter
|
|
Entwicklung
|
|
gesunden
|
|
effektiven
|
|
Wettbewerbs
|
|
Unternehmern
|
|
öffentlichen
|
|
Auftrag
|
|
bewerben
|
|
fördern
|
|
soll
|
|
müssen
|
|
Bieter
|
|
Abfassung
|
|
Angebote
|
|
gleichen
|
|
Chancen
|
|
haben
|
|
voraussetzt
|
|
Angebote
|
|
Wettbewerber
|
|
gleichen
|
|
Bedingungen
|
|
unterworfen
|
|
sein
|
|
müssen
|
|
.
|
|
einhergehende
|
|
Grundsatz
|
|
Transparenz
|
|
soll
|
|
Wesentlichen
|
|
Gefahr
|
|
Günstlingswirtschaft
|
|
willkürlichen
|
|
Entscheidung
|
|
Auftraggebers
|
|
ausschließen
|
|
.
|
|
verlangt
|
|
Bedingungen
|
|
Modalitäten
|
|
Vergabeverfahrens
|
|
Bekanntmachung
|
|
Lastenheft
|
|
klar
|
|
genau
|
|
eindeutig
|
|
formuliert
|
|
sind
|
|
durchschnittlich
|
|
fachkundigen
|
|
Bieter
|
|
Anwendung
|
|
üblichen
|
|
Sorgfalt
|
|
genaue
|
|
Bedeutung
|
|
verstehen
|
|
gleicher
|
|
Weise
|
|
auslegen
|
|
können
|
|
Auftraggeber
|
|
Stande
|
|
ist
|
|
tatsächlich
|
|
überprüfen
|
|
Angebote
|
|
Bieter
|
|
betreffenden
|
|
Auftrag
|
|
geltenden
|
|
Kriterien
|
|
erfüllten
|
|
Urteil
|
|
29
|
|
.
|
|
April
|
|
.
|
|
Nr.
|
|
2
|
|
Rdn
|
|
.
|
|
"
|
|
"
|
|
.
|
|
Revision
|
|
meint
|
|
Rechtsprechung
|
|
Senats
|
|
führe
|
|
Umgehung
|
|
Nachverhandlungsverbots
|
|
verstoße
|
|
Grundsätze
|
|
.
|
|
verweist
|
|
insoweit
|
|
Entscheidungen
|
|
Gerichtshofs
|
|
Europäischen
|
|
Union
|
|
19
|
|
.
|
|
Juni
|
|
aaO
|
|
29
|
|
.
|
|
April
|
|
aaO
|
|
sieht
|
|
Einheit
|
|
Rechtsordnung
|
|
gefährdet
|
|
.
|
|
Auffassung
|
|
kann
|
|
Senat
|
|
folgen
|
|
.
|
|
Senat
|
|
hat
|
|
entwickelt
|
|
Wahrung
|
|
Transparenz
|
|
Wettbewerb
|
|
Gleichheitsgebots
|
|
Zuschlag
|
|
nur
|
|
unveränderte
|
|
Angebot
|
|
Bieters
|
|
erfolgen
|
|
kann
|
|
.
|
|
tritt
|
|
Revision
|
|
Grundsatz
|
|
.
|
|
Notwendigkeit
|
|
unverändert
|
|
geschlossenen
|
|
Vertrag
|
|
neuen
|
|
Bauzeitumstände
|
|
anzupassen
|
|
folgt
|
|
bereits
|
|
geschlossenen
|
|
Vertrag
|
|
angelegte
|
|
Verpflichtung
|
|
neuen
|
|
Umstände
|
|
verhandeln
|
|
Einigung
|
|
herbeizuführen
|
|
gegebenenfalls
|
|
auch
|
|
Preis
|
|
anzupassen
|
|
.
|
|
Senat
|
|
hat
|
|
auch
|
|
hingewiesen
|
|
nur
|
|
so
|
|
Ziel
|
|
öffentlichen
|
|
Vergabeverfahrens
|
|
erreicht
|
|
werden
|
|
kann
|
|
Wahrung
|
|
vergaberechtlichen
|
|
Grundsätze
|
|
Zuschlag
|
|
herbeizuführen
|
|
.
|
|
Eröffnung
|
|
Wettbewerbs
|
|
Bietern
|
|
Hinblick
|
|
neuen
|
|
Bauzeitumstände
|
|
wäre
|
|
nur
|
|
möglich
|
|
Verfahren
|
|
aufgehoben
|
|
wird
|
|
.
|
|
Zwang
|
|
Aufhebung
|
|
Verfahrens
|
|
Regelfall
|
|
jedenfalls
|
|
dann
|
|
angenommen
|
|
werden
|
|
kann
|
|
Nachprüfungsverfahren
|
|
Bauzeitverschiebung
|
|
führt
|
|
hat
|
|
Senat
|
|
bereits
|
|
dargelegt
|
|
insbesondere
|
|
verwiesen
|
|
ansonsten
|
|
Vergabeverfahren
|
|
Dauer
|
|
blockiert
|
|
Beteiligten
|
|
erstrebte
|
|
Ziel
|
|
ausgeschriebenen
|
|
Vertrag
|
|
durchzuführen
|
|
verhindert
|
|
werden
|
|
könnten
|
|
Senat
|
|
Urteil
|
|
11
|
|
.
|
|
Mai
|
|
aaO
|
|
.
|
|
Entscheidung
|
|
Senats
|
|
hat
|
|
ersichtlich
|
|
Literatur
|
|
gewandt
|
|
auch
|
|
Verstoß
|
|
europarechtliche
|
|
Vorgaben
|
|
Erwägung
|
|
gezogen
|
|
vgl.
|
|
etwa
|
|
2
|
|
.
|
|
Aufl
|
|
.
|
|
§
|
|
Rdn
|
|
.
|
|
Fn
|
|
.
|
|
;
|
|
:
|
|
Ingenstau/Korbion
|
|
17
|
|
.
|
|
Aufl
|
|
.
|
|
§
|
|
Rdn
|
|
.
|
|
33
|
|
;
|
|
.
|
|
Lösung
|
|
steht
|
|
auch
|
|
Übereinstimmung
|
|
Rechtsprechung
|
|
Gerichtshofs
|
|
Europäischen
|
|
Union
|
|
Fällen
|
|
Parteien
|
|
Vertrag
|
|
nachträglich
|
|
ändern
|
|
Urteil
|
|
19
|
|
.
|
|
Juni
|
|
aaO
|
|
;
|
|
vgl.
|
|
auch
|
|
Urteil
|
|
29
|
|
.
|
|
April
|
|
aaO
|
|
.
|
|
Rechtsprechung
|
|
sind
|
|
Änderungen
|
|
Bestimmungen
|
|
öffentlichen
|
|
Auftrags
|
|
Geltungsdauer
|
|
Neuvergabe
|
|
Auftrags
|
|
Sinne
|
|
Richtlinie
|
|
anzusehen
|
|
wesentlich
|
|
andere
|
|
Merkmale
|
|
aufweisen
|
|
ursprüngliche
|
|
Auftrag
|
|
Willen
|
|
Parteien
|
|
Neuverhandlung
|
|
wesentlicher
|
|
Bestimmungen
|
|
Vertrages
|
|
erkennen
|
|
lassen
|
|
.
|
|
Änderung
|
|
öffentlichen
|
|
Auftrags
|
|
Laufzeit
|
|
kann
|
|
wesentlich
|
|
angesehen
|
|
werden
|
|
Bedingungen
|
|
einführt
|
|
Zulassung
|
|
ursprünglich
|
|
zugelassener
|
|
Bieter
|
|
Annahme
|
|
ursprünglich
|
|
angenommenen
|
|
Angebots
|
|
erlaubt
|
|
hätten
|
|
Gegenstand
|
|
ursprünglichen
|
|
Vergabeverfahrens
|
|
gewesen
|
|
wären
|
|
.
|
|
Desgleichen
|
|
kann
|
|
Änderung
|
|
ursprünglichen
|
|
Auftrags
|
|
wesentlich
|
|
angesehen
|
|
werden
|
|
Auftrag
|
|
großem
|
|
Umfang
|
|
ursprünglich
|
|
vorgesehene
|
|
Dienstleistungen
|
|
erweitert
|
|
auch
|
|
dann
|
|
wirtschaftliche
|
|
Gleichgewicht
|
|
Vertrages
|
|
ursprünglichen
|
|
Auftrag
|
|
vorgesehenen
|
|
Weise
|
|
Auftragnehmers
|
|
ändert
|
|
Urteil
|
|
19
|
|
.
|
|
Juni
|
|
.
|
|
;
|
|
vgl.
|
|
auch
|
|
Urteil
|
|
29
|
|
.
|
|
April
|
|
.
|
|
.
|
|
Revision
|
|
legt
|
|
Voraussetzungen
|
|
vorliegen
|
|
.
|
|
meint
|
|
wesentliche
|
|
Änderung
|
|
folge
|
|
allein
|
|
Bauzeit
|
|
gegebenenfalls
|
|
Preis
|
|
angepasst
|
|
werden
|
|
müssten
|
|
.
|
|
ist
|
|
jedoch
|
|
so
|
|
.
|
|
Gerichtshof
|
|
Europäischen
|
|
Union
|
|
hat
|
|
vielmehr
|
|
oben
|
|
genannten
|
|
Voraussetzungen
|
|
aufgestellt
|
|
insbesondere
|
|
allein
|
|
Preis
|
|
abstellen
|
|
auch
|
|
Hand
|
|
liegt
|
|
Preis
|
|
wesentliche
|
|
Bedingung
|
|
öffentlichen
|
|
Auftrags
|
|
ist
|
|
.
|
|
hat
|
|
auch
|
|
entschieden
|
|
Preisveränderung
|
|
wesentliche
|
|
Änderung
|
|
Sinne
|
|
dargestellten
|
|
Rechtsprechung
|
|
ist
|
|
.
|
|
Vielmehr
|
|
müssen
|
|
jedenfalls
|
|
geringfügige
|
|
Preisanpassungen
|
|
veränderter
|
|
Umstände
|
|
wesentlichen
|
|
Änderungen
|
|
sein
|
|
Urteil
|
|
19
|
|
.
|
|
Juni
|
|
.
|
|
.
|
|
.
|
|
Rechtsprechung
|
|
Gerichtshofs
|
|
erfolgt
|
|
Einzelfall
|
|
nationalen
|
|
Gerichten
|
|
vorzunehmende
|
|
entwickelten
|
|
Kriterien
|
|
orientieren
|
|
muss
|
|
vergaberechtlichen
|
|
Grundsätze
|
|
gewahrt
|
|
sind
|
|
.
|
|
kann
|
|
vernünftigen
|
|
Zweifel
|
|
unterliegen
|
|
Grundsätzen
|
|
Anpassung
|
|
Vertrages
|
|
veränderter
|
|
Bauzeitumstände
|
|
erfolgen
|
|
muss
|
|
Durchführung
|
|
Bauvorhabens
|
|
gewährleisten
|
|
neuen
|
|
zeitlichen
|
|
Umständen
|
|
Wettbewerbspreis
|
|
wirtschaftlichsten
|
|
Bieters
|
|
orientiert
|
|
fortschreibt
|
|
Regelfall
|
|
wesentlich
|
|
Sinne
|
|
Kriterien
|
|
Gerichtshofs
|
|
Europäischen
|
|
Union
|
|
ist
|
|
.
|
|
Anpassung
|
|
wird
|
|
Auftrag
|
|
erweitert
|
|
wirtschaftliche
|
|
Gleichgewicht
|
|
Vertrags
|
|
ursprünglichen
|
|
Auftrag
|
|
vorgesehenen
|
|
Weise
|
|
Auftragnehmers
|
|
geändert
|
|
.
|
|
Anpassung
|
|
betrifft
|
|
eigentlichen
|
|
Leistungsaustausch
|
|
lediglich
|
|
baubegleitende
|
|
Umstände
|
|
auch
|
|
Preisbildung
|
|
auswirken
|
|
können
|
|
.
|
|
etwaige
|
|
Preisanpassung
|
|
erfolgt
|
|
nur
|
|
Grundlage
|
|
Minderkosten
|
|
Auftragnehmer
|
|
veränderte
|
|
Bauzeit
|
|
entstanden
|
|
sind
|
|
.
|
|
ermöglicht
|
|
also
|
|
rechtfertigten
|
|
zusätzlichen
|
|
Gewinn
|
|
so
|
|
wirtschaftliche
|
|
Gleichgewicht
|
|
Leistung
|
|
Gegenleistung
|
|
auch
|
|
verschoben
|
|
wird
|
|
.
|
|
ausnahmsweise
|
|
wesentliche
|
|
Änderung
|
|
Vertrages
|
|
vorliegt
|
|
Preisanpassung
|
|
führt
|
|
Vergütung
|
|
gesamten
|
|
Auftrag
|
|
ganz
|
|
erheblich
|
|
ändert
|
|
kann
|
|
dahinstehen
|
|
Anhaltspunkte
|
|
ersichtlich
|
|
sind
|
|
.
|
|
Klägerin
|
|
geltend
|
|
gemachten
|
|
Mehrkosten
|
|
führen
|
|
gemessen
|
|
Gesamtvolumen
|
|
Auftrags
|
|
Mehrbelastung
|
|
rund
|
|
%
|
|
.
|
|
Besonderheit
|
|
Beurteilung
|
|
Bauzeitverschiebungen
|
|
Nachprüfungsverfahren
|
|
verzögerte
|
|
Vergabeverfahren
|
|
zurückzuführen
|
|
sind
|
|
kann
|
|
auch
|
|
abgestellt
|
|
werden
|
|
Bedingungen
|
|
eingeführt
|
|
werden
|
|
anderen
|
|
Bietern
|
|
Teilnahme
|
|
Wettbewerb
|
|
ermöglicht
|
|
hätten
|
|
Zuschlag
|
|
anderen
|
|
Bieter
|
|
erlaubt
|
|
hätten
|
|
.
|
|
Voraussetzung
|
|
Gerichtshofs
|
|
Europäischen
|
|
Union
|
|
soll
|
|
erkennbar
|
|
Wettbewerb
|
|
Fällen
|
|
absichern
|
|
Ausschreibung
|
|
hätte
|
|
aufgehoben
|
|
Wettbewerb
|
|
neu
|
|
eröffnet
|
|
werden
|
|
müssen
|
|
.
|
|
Voraussetzungen
|
|
liegen
|
|
Regelfall
|
|
auch
|
|
hier
|
|
.
|
|
Auch
|
|
Revision
|
|
Beklagten
|
|
geht
|
|
ersichtlich
|
|
.
|
|
Gleichheitsgrundsatz
|
|
ist
|
|
schon
|
|
verletzt
|
|
Senat
|
|
entwickelten
|
|
Verständnis
|
|
Vertrages
|
|
Bieter
|
|
Anspruch
|
|
hätten
|
|
Anlehnung
|
|
Grundsätze
|
|
Nr.
|
|
VOB/B
|
|
Preisanpassung
|
|
verlangen
|
|
.
|
|
dargelegt
|
|
ist
|
|
auch
|
|
Grundsatz
|
|
Transparenz
|
|
verletzt
|
|
.
|
|
Insbesondere
|
|
ist
|
|
ausgeschlossen
|
|
wird
|
|
auch
|
|
Seite
|
|
geltend
|
|
gemacht
|
|
dargelegte
|
|
Verständnis
|
|
Vertragsschlusses
|
|
Gefahr
|
|
Günstlingswirtschaft
|
|
willkürlicher
|
|
Entscheidungen
|
|
Auftraggebers
|
|
entsteht
|
|
.
|
|
Vielmehr
|
|
wird
|
|
Weise
|
|
Sicherung
|
|
vergaberechtlichen
|
|
Grundsätze
|
|
gewährleistet
|
|
Urteil
|
|
11
|
|
.
|
|
Mai
|
|
.
|
|
.
|
|
.
|
|
Literatur
|
|
Auffassung
|
|
vertreten
|
|
wird
|
|
Änderungen
|
|
Bauzeit
|
|
seien
|
|
wesentlich
|
|
anzusehen
|
|
verstießen
|
|
handlungsverbot
|
|
Egger
|
|
Europäisches
|
|
Rdn
|
|
.
|
|
f.
|
|
;
|
|
Dispositionsfreiheiten
|
|
öffentlicher
|
|
Auftraggeber
|
|
Ausschreibung
|
|
öffentlicher
|
|
Aufträge
|
|
S.
|
|
;
|
|
Prieß
|
|
Handbuch
|
|
öffentlichen
|
|
Vergaberechts
|
|
3
|
|
.
|
|
Aufl
|
|
.
|
|
S.
|
|
bezieht
|
|
ersichtlich
|
|
entsprechende
|
|
Anordnungen
|
|
Auftraggebers
|
|
Vereinbarungen
|
|
Parteien
|
|
zwingend
|
|
bedingt
|
|
sind
|
|
Nachprüfungsverfahren
|
|
Verzögerung
|
|
Vergabe
|
|
geführt
|
|
haben
|
|
zwangsläufig
|
|
Bauzeit
|
|
anzupassen
|
|
ist
|
|
.
|
|
Auffassung
|
|
Senats
|
|
steht
|
|
Übrigen
|
|
Einklang
|
|
Rechtsgedanken
|
|
Art
|
|
.
|
|
Abs.
|
|
Richtlinie
|
|
Rates
|
|
14
|
|
.
|
|
Juni
|
|
Koordinierung
|
|
Verfahren
|
|
Vergabe
|
|
öffentlicher
|
|
Bauaufträge
|
|
.
|
|
9
|
|
.
|
|
August
|
|
S.
|
|
.
|
|
kann
|
|
Zuschlag
|
|
zusätzlichen
|
|
Bauarbeiten
|
|
Vergabe
|
|
zugrunde
|
|
liegenden
|
|
Entwurf
|
|
noch
|
|
zuerst
|
|
geschlossenen
|
|
Vertrag
|
|
vorgesehen
|
|
sind
|
|
aber
|
|
unvorhergesehenen
|
|
Ereignisses
|
|
Ausführung
|
|
beschriebenen
|
|
Bauleistung
|
|
erforderlich
|
|
sind
|
|
Verhandlungsverfahren
|
|
erteilt
|
|
werden
|
|
Auftrag
|
|
Unternehmer
|
|
vergeben
|
|
wird
|
|
Bauleistung
|
|
ausführt
|
|
:
|
|
Arbeiten
|
|
technischer
|
|
wirtschaftlicher
|
|
Hinsicht
|
|
wesentlichen
|
|
Nachteil
|
|
öffentlichen
|
|
Auftraggeber
|
|
Hauptauftrag
|
|
trennen
|
|
lassen
|
|
Arbeiten
|
|
zwar
|
|
Ausführung
|
|
ersten
|
|
Vorhabens
|
|
getrennt
|
|
werden
|
|
können
|
|
Verbesserung
|
|
unbedingt
|
|
erforderlich
|
|
sind
|
|
.
|
|
Gesamtbetrag
|
|
Aufträge
|
|
zusätzlichen
|
|
Bauarbeiten
|
|
darf
|
|
jedoch
|
|
.
|
|
Wertes
|
|
Hauptauftrages
|
|
überschreiten
|
|
.
|
|
Bestimmung
|
|
Richtlinie
|
|
belegt
|
|
Berücksichtigung
|
|
Transparenzgebotes
|
|
angemessene
|
|
Lösung
|
|
Fälle
|
|
unvorhergesehener
|
|
Änderungen
|
|
auch
|
|
Weise
|
|
möglich
|
|
ist
|
|
nur
|
|
noch
|
|
Bieter
|
|
verhandelt
|
|
wird
|
|
Zuschlag
|
|
erteilt
|
|
worden
|
|
ist
|
|
.
|
|
Nachverhandlungsverfahren
|
|
verzögerte
|
|
Vergabe
|
|
folgende
|
|
Bauzeitveränderung
|
|
sind
|
|
derartiges
|
|
unvorhergesehenes
|
|
Ereignis
|
|
.
|
|
Senat
|
|
verkennt
|
|
Rechtsprechung
|
|
Gerichtshofs
|
|
Europäischen
|
|
Union
|
|
Möglichkeit
|
|
bereits
|
|
abgeschlossene
|
|
Verträge
|
|
nachträglich
|
|
ändern
|
|
Fälle
|
|
betrifft
|
|
Änderung
|
|
Vertrag
|
|
vorgesehen
|
|
ist
|
|
.
|
|
hat
|
|
jedoch
|
|
Zweifel
|
|
Gerichtshof
|
|
entwickelten
|
|
Anforderungen
|
|
Zulässigkeit
|
|
Änderung
|
|
höher
|
|
sind
|
|
Änderung
|
|
bereits
|
|
Vertrag
|
|
ausreichend
|
|
transparent
|
|
vorgesehen
|
|
ist
|
|
.
|
|
Verstoß
|
|
Transparenzgebot
|
|
kann
|
|
hier
|
|
angenommen
|
|
werden
|
|
Verhandlungsgebot
|
|
Fall
|
|
geänderter
|
|
Bauzeiten
|
|
ausdrücklich
|
|
Ausschreibung
|
|
erwähnt
|
|
ist
|
|
.
|
|
Verstoß
|
|
Transparenzgebot
|
|
liegt
|
|
Erforderlichkeit
|
|
Verhandlungen
|
|
Rechtsgrundlagen
|
|
vornherein
|
|
Hand
|
|
liegen
|
|
so
|
|
Bieter
|
|
offenbar
|
|
sind
|
|
.
|
|
Voraussetzungen
|
|
liegen
|
|
.
|
|
Notwendigkeit
|
|
Verhandlungen
|
|
Anwendung
|
|
Vergaberechts
|
|
ergibt
|
|
hat
|
|
Senat
|
|
Urteil
|
|
11
|
|
.
|
|
Mai
|
|
aaO
|
|
entwickelt
|
|
.
|
|
wird
|
|
Bezug
|
|
genommen
|
|
.
|
|
Verhandlungen
|
|
Grundlage
|
|
§
|
|
Nr.
|
|
VOB/B
|
|
führen
|
|
sind
|
|
entspricht
|
|
ganz
|
|
herrschenden
|
|
Meinung
|
|
Literatur
|
|
Rechtsprechung
|
|
;
|
|
NZBau
|
|
357f
|
|
;
|
|
Bornheim/
|
|
Badelt
|
|
ZfBR
|
|
256
|
|
;
|
|
;
|
|
NZBau
|
|
401
|
|
6f
|
|
;
|
|
Würfele
|
|
1256f
|
|
;
|
|
Franke/Grünhagen
|
|
:
|
|
Franke/Kemper/Zanner/Grünhagen
|
|
VOB-Kommentar
|
|
3
|
|
.
|
|
Aufl
|
|
.
|
|
Rdn
|
|
.
|
|
26d
|
|
;
|
|
Keldungs
|
|
:
|
|
Ingenstau/Korbion
|
|
16
|
|
.
|
|
Aufl
|
|
.
|
|
VOB/B
|
|
Rdn
|
|
.
|
|
;
|
|
Vergabe
|
|
öffentlicher
|
|
Aufträge
|
|
4
|
|
.
|
|
Aufl
|
|
.
|
|
Rdn
|
|
.
|
|
;
|
|
Planker
|
|
:
|
|
;
|
|
2
|
|
.
|
|
Aufl
|
|
.
|
|
Rdn
|
|
.
|
|
;
|
|
:
|
|
Ingenstau/Korbion
|
|
16
|
|
.
|
|
Aufl
|
|
.
|
|
Rdn
|
|
.
|
|
;
|
|
NZBau
|
|
691
|
|
;
|
|
OLG
|
|
NZBau
|
|
ZfBR
|
|
;
|
|
NZBau
|
|
;
|
|
Thüringer
|
|
OLG
|
|
NZBau
|
|
;
|
|
.
|
|
Revision
|
|
zeigt
|
|
vertretbaren
|
|
anderen
|
|
Wege
|
|
Problem
|
|
veränderter
|
|
Bauzeiten
|
|
Folgen
|
|
Vergabeverzögerung
|
|
europarechtskonformer
|
|
Weise
|
|
anders
|
|
gelöst
|
|
werden
|
|
könnte
|
|
.
|
|
Auffassung
|
|
Vertrag
|
|
sei
|
|
Zuschlag
|
|
anderen
|
|
Bauzeit
|
|
angebotenen
|
|
Preisen
|
|
gekommen
|
|
verletzt
|
|
eindeutig
|
|
Grundsätze
|
|
einseitige
|
|
Änderung
|
|
Vertrages
|
|
zulässt
|
|
Ausschreibungsbedingungen
|
|
angegeben
|
|
wäre
|
|
.
|
|
Kann
|
|
vernünftiger
|
|
Zweifel
|
|
bestehen
|
|
Rechtsprechung
|
|
Senats
|
|
anerkannte
|
|
Europarecht
|
|
abgesicherte
|
|
Vergaberechtsgrundsätze
|
|
verstößt
|
|
besteht
|
|
Anlass
|
|
Sache
|
|
Gerichtshof
|
|
Europäischen
|
|
Union
|
|
vorzulegen
|
|
.
|
|
Senat
|
|
stellt
|
|
Gerichtshof
|
|
entwickelten
|
|
Grundsätze
|
|
Behandlung
|
|
Änderungen
|
|
Vertrages
|
|
Vergabe
|
|
Frage
|
|
sieht
|
|
Rechtsprechung
|
|
lediglich
|
|
Anwendung
|
|
Grundsätze
|
|
Einzelfall
|
|
nationalen
|
|
Gerichte
|
|
erfolgt
|
|
vgl.
|
|
Urteil
|
|
4
|
|
.
|
|
Dezember
|
|
36
|
|
;
|
|
Urteil
|
|
16
|
|
.
|
|
Oktober
|
|
Rdn
|
|
.
|
|
.
|
|
3
|
|
.
|
|
Ausführungen
|
|
Berufungsgerichts
|
|
Berechnung
|
|
Höhe
|
|
Anspruchs
|
|
Mehrvergütung
|
|
beanstandet
|
|
Revision
|
|
Recht
|
|
.
|
|
entsprechen
|
|
Grundsätzen
|
|
Senats
|
|
Entscheidungen
|
|
11
|
|
.
|
|
Mai
|
|
aaO
|
|
10
|
|
.
|
|
September
|
|
aaO
|
|
aufgestellt
|
|
hat
|
|
.
|
|
Klägerin
|
|
hat
|
|
Begründung
|
|
Klage
|
|
geltend
|
|
gemachten
|
|
Mehrvergütungsanspruchs
|
|
berufen
|
|
Zeitraum
|
|
Ablauf
|
|
ausgeschriebenen
|
|
Bindefrist
|
|
verzögerten
|
|
Zuschlagserteilung
|
|
Erhöhung
|
|
Preise
|
|
Bauausführung
|
|
benötigter
|
|
Materialien
|
|
Subunternehmerleistungen
|
|
gekommen
|
|
sei
|
|
.
|
|
berechnet
|
|
Mehrkosten
|
|
Vergleich
|
|
kalkulierten
|
|
tatsächlich
|
|
gezahlten
|
|
Preisen
|
|
.
|
|
ist
|
|
Berufungsgericht
|
|
gefolgt
|
|
.
|
|
Klägerin
|
|
macht
|
|
ausreichend
|
|
deutlich
|
|
Preissteigerungen
|
|
beruhende
|
|
Mehrvergütung
|
|
allein
|
|
beansprucht
|
|
verzögerten
|
|
Vergabe
|
|
Verschiebung
|
|
ausgeschriebenen
|
|
Bauzeit
|
|
gekommen
|
|
ist
|
|
ursprünglich
|
|
1
|
|
.
|
|
April
|
|
beginnen
|
|
sollte
|
|
Mehrvergütung
|
|
auch
|
|
verzögerten
|
|
Zuschlags
|
|
begehrt
|
|
.
|
|
handelt
|
|
unterschiedliche
|
|
Streitgegenstände
|
|
gesondert
|
|
entscheiden
|
|
wäre
|
|
Urteil
|
|
10
|
|
.
|
|
September
|
|
aaO
|
|
.
|
|
Auch
|
|
Berufungsgericht
|
|
nimmt
|
|
Unterscheidung
|
|
Streitgegenständen
|
|
.
|
|
ist
|
|
auszuschließen
|
|
Sache
|
|
geltend
|
|
gemachten
|
|
Ansprüche
|
|
Sachverhalte
|
|
Grunde
|
|
nach
|
|
gegeben
|
|
ansieht
|
|
.
|
|
Aufhebung
|
|
Zurückverweisung
|
|
wird
|
|
fungsgericht
|
|
Gelegenheit
|
|
gegeben
|
|
Differenzierung
|
|
Nachträge
|
|
nachzuholen
|
|
Neuberechnung
|
|
Grundsätze
|
|
Rechtsprechung
|
|
Senats
|
|
anzuwenden
|
|
.
|
|
Gleichzeitig
|
|
bietet
|
|
Zurückverweisung
|
|
Berufungsgericht
|
|
Möglichkeit
|
|
Revision
|
|
aufgegriffenen
|
|
Behauptung
|
|
Beklagten
|
|
Zulässigkeit
|
|
Klage
|
|
bezüglich
|
|
Nachtrages
|
|
stehe
|
|
Parteien
|
|
geschlossenes
|
|
Stillhalteabkommen
|
|
einzugehen
|
|
.
|
|
Halfmeier
|
|
Vorinstanzen
|
|
:
|
|
Aurich
|
|
Entscheidung
|
|
OLG
|
|
Entscheidung
|